2017年造价工程师《建设工程计价》历年真题与模拟试题详解【14小时视频讲解】

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/158822.html
目录                                                                                        封面
内容简介
视频讲解教师简介
目录
第一部分　历年真题及详解[14小时视频讲解]
　2016年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解
　2015年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解
　2014年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解[视频讲解]
　2013年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解[视频讲解]
　2012年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
　2011年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解[视频讲解]
　2010年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解[视频讲解]
　2009年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解[视频讲解]
　2008年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
　2007年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
　2006年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
　说明：本考试科目在2013年考试中更名为《建设工程计价》。
第二部分　模拟试题及详解
　全国造价工程师《建设工程计价》模拟试题及详解（一）
　全国造价工程师《建设工程计价》模拟试题及详解（二）
　全国造价工程师《建设工程计价》模拟试题及详解（三）
　全国造价工程师《建设工程计价》模拟试题及详解（四）
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
??不同于一般意义的传统图书，本书是一种包含高清视频课程的可互动学习的3D电子书，是用“高清视频”和“传统电子书”两种方式结合详解全国造价工程师执业资格考试科目《建设工程计价》历年真题与模拟试题的3D电子书【电子书＋高清视频课程（14小时）】。本书提供历年真题与模拟试题的详解内容，同时也提供2009～2014年真题的高清视频讲解（最新考试真题和视频课程，可免费升级获得）。具体来说包括以下两部分：
??（1）历年真题及详解[14小时视频讲解]，包括：
??①2016年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解
??②2015年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解
??③2014年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解[视频讲解]
??④2013年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解[视频讲解]
??⑤2012年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
??⑥2011年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解[视频讲解]
??⑦2010年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解[视频讲解]
??⑧2009年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解[视频讲解]
??⑨2008年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
??⑩2007年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
??⑾2006年全国造价工程师《工程造价计价与控制》真题及详解
??说明：本考试科目在2013年考试中更名为《建设工程计价》。
??真题部分根据最新教材《建设工程计价》和相关法律法规对全部真题的答案进行了详细的分析和说明。视频讲解部分则由圣才名师对每一道真题（包括每个选项）从难易程度、考查知识点等方面进行全面、细致的解析，帮助考生掌握命题规律和出题特点。最新考试真题及视频可免费升级获得。
??（2）模拟试题及详解。根据历年考试真题的命题规律及热门考点精心编写了4套模拟试题，其试题数量、难易程度、出题风格与考试真题完全一样，方便考生检测学习效果，评估应试能力。

内容预览
第一部分　历年真题及详解[14小时视频讲解]
2016年全国造价工程师《建设工程计价》真题及详解
一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．关于我国建设项目投资，以下说法正确的是（　）。
A．非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成
B．生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成
C．建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D．建设投资由固定资产投资和建设期利息组成
【答案】C查看答案
【考点】我国建设项目投资及工程造价的构成
【解析】工程造价中的主要构成部分是建设投资，建设投资是为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。A项，非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。B项，生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分。D项，建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。
2．已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（　）万元。
A．3.366
B．3.370
C．3.376
D．3.876
【答案】C查看答案
【考点】设备购置费的构成和计算
【解析】单台非标准设备原价＝{[（材料费＋加工费＋辅助材料费）×（1＋专用工具费率）×（1＋废品损失费率）＋外购配套件费]×（1＋包装费率）－外购配套件费}×（1＋利润率）＋销项税额＋非标准设备设计费＋外购配套件费。代入题中数据得，该设备的利润值={[30×（1＋10%）＋5]×（1＋2%）－5}×10%=3.376（万元）。
3．进口设备的原价是指进口设备的（　）。
A．到岸价
B．抵岸价
C．离岸价
D．运费在内价
【答案】B查看答案
【考点】进口设备原价的构成
【解析】进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价（CIF）和进口从属费构成。进口设备的到岸价，即抵达买方边境港口或边境车站的价格；进口从属费用包括银行财务费、外贸手续费、进口关税、消费税、进口环节增值税等，进口车辆还需缴纳车辆购置税。
4．某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为（　　）万元。
A．6198.0
B．6201.6
C．6204.8
D．6208.8
【答案】D查看答案
【考点】税金的计算
【解析】在工程造价的计算过程中，营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加通常一并计算。为了简化计算，可以直接将三种税合并为一个综合税率，计算公式为：
应纳税额＝税前造价×综合税率（％）。综合税率的计算因纳税地点所在地的不同而不同，纳税地点在市区的企业综合税率计算公式为：

。即该工程的结算造价=6000＋6000×3.48%=6208.8（万元）。
5．根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是（　　）。
A．夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B．工人的安全防护用品的购置费用
C．地下室施工时所采用的照明设施拆除费
D．建筑物的临时保护设施费
【答案】B查看答案
【考点】措施项目费
【解析】安全文明施工费，是指工程施工期间按照国家现行的环境保护、建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。A项属于夜间施工增加费；C项属于非夜间施工照明费；D项属于地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费。
6．关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（　）。
A．分包工程费不包括分包工程的管理费和利润
B．材料的预涨费计入管理费
C．开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费
D．******
【答案】C查看答案
【考点】国外建筑安装工程费用的构成
【解析】国外建筑安装工程费用构成如图1所示。

图1 国外建筑安装工程费用构成
7．下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（　）。
A．土地补偿费
B．青苗补偿费
C．拆迁补偿费
D．新菜地开发建设基金
【答案】A查看答案
【考点】建设用地取得的费用
【解析】建设用地如通过行政划拨方式取得，则须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用。土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿，归农村集体经济组织所有。
8．关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（　）。
A．建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算
B．研究试验费包括新产品试制费
C．改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D．不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费
【答案】C查看答案
【考点】与项目建设有关的其他费用构成
【解析】A项，建设单位管理费按照工程费用之和（包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算。B项，研究试验费在计算时要注意不应包括以下项目：应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目；应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费；应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。C项，新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。D项，市政公用设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地省级人民政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用，以及绿化工程补偿费用。专用通信设施投资不属于该范围。
9．某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（　）万元。
A．666.3
B．981.6
C．1306.2
D．1640.5
【答案】C查看答案
【考点】价差预备费的测算方法
【解析】价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。计算公式为：

式中，PF为价差预备费；n为建设期年份数；

为建设期中第t年的投资计划额，包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费，即第t年的静态投资计划额；f为年涨价率；m为建设前期年限编制估算到开工建设，单位：（年）。
代入题中数据，该项目价差预备费=10000×40%×[（1＋6%）1.5－1]＋10000×60%×[（1＋6%）2.5－1]=1306.2（万元）。
10．某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（　）万元。
A．366.4
B．449.6
C．572.8
D．659.2
【答案】B查看答案
【考点】建设期利息的计算
【解析】当总贷款是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。计算公式为：

式中：qj为建设期第j年应计利息；Pj－1为建设期第（j－1）年末累计贷款本金与利息之和；Aj为建设期第j年贷款金额；i为年利率。
代入本题数据，则第一年利息为3000/2×8%=120（万元），第二年利息为：（3000＋120＋2000/2）×8%=329.6（万元），即该项目建设期利息为120＋329.6=449.6（万元）。
11．下列说法中，符合工程计价基本原理的是（　）。
A．工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算
B．工程计价分为项目的分解与组合两个阶段
C．工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D．工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价
【答案】C查看答案
【考点】工程计价基本原理
【解析】A项，工程计价的基本原理在于项目的分解与组合。B项，工程造价的计价可分为工程计量和工程计价两个环节。C项，工程计价的基本原理可以用公式的形式表达：分部分项工程费=∑[基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）×相应单价]。D项，工程单价包括工料单价和综合单价。
12．关于工程定额，下列说法正确的是（　）。
A．劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额
B．企业定额是企业内部使用的预算定额
C．补充定额只能在指定范围内使用
D．地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制
【答案】C查看答案
【考点】工程定额体系
【解析】A项，劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。B项，企业定额是施工单位根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平编制的人工、施工机械台班和材料等的消耗标准。企业定额在企业内部使用，是企业综合素质的一个标志。C项，补充定额是指随着设计、施工技术的发展，现行定额不能满足需要的情况下，为了补充缺陷所编制的定额。补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。D项，地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的。
13．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（　）。
A．第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示
B．第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码
C．同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码
D．补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示
【答案】B查看答案
【考点】项目编码的规定
【解析】AB两项，各级编码代表的含义如下：第一级表示专业工程代码（分二位）；第二级表示附录分类顺序码（分二位）；第三级表示分部工程顺序码（分二位）；第四级表示分项工程项目名称顺序码（分三位）；第五级表示工程量清单项目名称顺序码（分三位）。分部分项工程量清单的项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。C项，当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定。D项，补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制。
14．对于不能计量工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（　　）。
A．以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B．以“定额人工费＋定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额
C．只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D．以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”
【答案】C查看答案
【考点】措施项目清单
【解析】按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案的出处和计算方法。
15．采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（　　）。
A．项目价值
B．服务内容
C．计算基础
D．费率和金额
【答案】D查看答案
【考点】措施项目清单
【解析】总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
16．下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（　）。
A．筑路机在工作区末端的掉头时间
B．体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间
C．机械在工作地点之间的转移时间
D．装车数量不足而在低负荷下工作的时间
【答案】B查看答案
【考点】机械工作时间消耗的分类
【解析】A项属于不可避免的无负荷工作时间；C项属于不可避免的中断工作时间；D项属于损失的工作时间。机械工作时间分类图如图2所示。

图2 机械工作时间分类图
17．若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为（　　）工日/m3。
A．0.581
B．0.608
C．0.629
D．0.659
【答案】D查看答案
【考点】确定人工定额消耗量的基本方法
【解析】工序作业时间=基本工作时间/（1－辅助时间％），规范时间=准备与结束工作时间＋不可避免的中断时间十休息时间，定额时间=工序作业时间/（1－规范时间%）。代入题中数据，则工序作业时间=0.5/（1－4%）=0.521（工日/m3），时间定额=0.521/（1－6%－3%－12%）=0.659（工日/m3）。
18．某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（　　）m3/台班。
A．29.79
B．32.60
C．36.00
D．39.27
【答案】C查看答案
【考点】确定机械台班定额消耗量的基本方法
【解析】确定机械台班定额消耗量的主要计算公式为：





施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械正常量定利用系数。代入题中数据，则一次循环的正常延续时间=150＋40＋250＋50＋40－50=480（s）；每一小时循环次数=3600/480=7.5（次）；一小时正常生产率=7.5×750=5.625（m3）；产量定额=5.625×8×0.8=36.00（m3/台班）。
19．从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如表1所示，该工程材料的材料单价为（　）元/t。
表1

A．262.08
B．262.16
C．262.42
D．262.50
【答案】B查看答案
【考点】材料单价的组成和确定方法
【解析】材料单价=[（供应价格＋运杂费）×（1＋运输损耗率（％））×[1＋采购及保管费率（％）]，该工程材料的材料费单价=（600×260＋400×240）×（1＋1%）×（1＋3%）/（600＋400）=262.16（元/t）。
20．某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，大修理周期数为4，一次大修理费用为2000元，经常修理费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（　　）元/台班。
A．107.68
B．110.24
C．112.80
D．52.80
【答案】A查看答案
【考点】施工机械台班单价的组成和确定方法
【解析】台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班，台班大修理费=一次大修理费×寿命期内大修理次数/耐用总台班，经常修理费=台班大修理费×经常修理费系数，机械台班单价=折旧费＋大修理费＋经常修理费＋机上人工费和燃料动力费。代入本题数据，则台班折旧费=50000/1250=40（元/台班），台班大修理费=2000×（4－1）/1250=4.8（元/台班），经常修理费=4.8×60%=2.88（元/台班），机械台班单价=40＋4.8＋2.88＋60=107.68（元/台班）。
21．完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（　）工日/10m3。
A．6.05
B．5.85
C．7.00
D．7.15
【答案】D查看答案
【考点】预算定额及其基价编制
【解析】人工幅度差=（基本用工＋辅助用工＋超运距用工）×人工幅度差系数，人工工日消耗量=基本用工＋辅助用工＋超运距用工＋人工幅度差。代入本题数据，则人工幅度差=（0.5＋0.05＋0.1）×10%=0.065，人工工日消耗量=0.5＋0.05＋0.1＋0.065=0.715（工日/m3）=7.15（工日/10m3）。
22．下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（　）。
A．场外运输损耗
B．工地仓储损耗
C．一般性检验鉴定损耗
D．施工加工损耗
【答案】D查看答案
【考点】预算定额及其基价编制
【解析】预算定额，是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、机械台班数量及相应费用标准。其中，材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。
23．下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（　　）。
A．打桩机械
B．混凝土搅拌机
C．水磨石机
D．吊装机械
【答案】B查看答案
【考点】预算定额及其基价编制
【解析】大型机械幅度差系数为：土方机械25％，打桩机械33％，吊装机械30％。砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。其他分部工程中如钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10％。
24．下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（　）。
A．设备、工器具价格指数
B．建筑安装工程造价指数
C．单项工程造价指数
D．建设项目造价指数
【答案】A查看答案
【考点】工程造价指数的编制和动态管理
【解析】总指数是综合反映不能同度量的现象动态变化的指数。综合指数是通过确定同度量因素，把不能同度量的现象过渡为可以同度量的现象，采用科学方法计算出两个时期的总量指标并进行对比而形成的指数。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。
25．某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如表2所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为（　）。
表2

A．0.995
B．0.996
C．0.997
D．0.998
【答案】A查看答案
【考点】建筑安装工程价格指数
【解析】根据加权调和平均数指数的推导公式，可得建筑安装工程造价指数计算公式为：

代入表中数据得，建筑安装工程造价指数=（1520＋3200＋580＋600＋700）/（1520/1.08＋3200/0.95＋580/1.01＋600/1.03＋700）=0.995。
26．建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（　）。
A．是否选择了合理的物料消耗定额
B．是否符合工艺流程的柔性安排
C．是否使工艺流程中的工序合理衔接
D．是否符合节能清洁要求
【答案】D查看答案
【考点】技术方案选择的内容
【解析】生产方法是指产品生产所采用的制作方法，生产方法直接影响生产工艺流程的选择。一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：①研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法；②研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；③研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；④研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。
27．某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（　）亿元。
A．2.54
B．2.74
C．2.75
D．2.94
【答案】A查看答案
【考点】生产能力指数法
【解析】生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。其计算公式为：

式中，C1为已建类似项目的静态投资额；C2为拟建项目静态投资额；Q1为已建类似项目的生产能力；Q2为拟建项目的生产能力；x为生产能力指数；f为不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。
代入本题数据，则拟建项目静态投资=2×（50/40）0.9×112/108=2.54（亿元）。
28．下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（　　）。
A．设备原价×设备安装费率（%）
B．重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标
C．设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）
D．安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标
【答案】B查看答案
【考点】安装工程费估算
【解析】工艺金属结构、工艺管道估算，以单项工程为单元，根据设计选用的材质、规格，以吨为单位；工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热估算，以单项工程为单元，以吨、立方米或平方米为单位，套用技术标准、材质和规格、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。即：


29．按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（　　）。
A．开办费
B．非专利技术使用费
C．土地使用权取得费
D．生产准备费
【答案】C查看答案
【考点】投资估算文件的编制
【解析】对于土地使用权的特殊处理：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。
30．关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（　）。
A．结构面积系数越大，设计方案越经济
B．房间平均面积越大，结构面积系数越小
C．结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关
D．结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关
【答案】B查看答案
【考点】设计阶段影响工程造价的主要因素
【解析】AB两项，对于民用建筑，结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，有效面积越大，设计越经济。对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价。CD两项，结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。
31．下列原因中，不能据以调整设计概算的是（　）。
A．超出原设计范围的重大变更
B．超出承包人预期的货币贬值和汇率变化
C．超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加
D．超出价差预备费的国家重大政策性调整
【答案】B查看答案
【考点】设计概算的概念及其编制内容
【解析】设计概算经批准后，一般不得调整。当影响工程概算的主要因素查明且工程量完成了一定量后，方可对其进行调整。一个工程只允许调整一次概算。允许调整概算的原因包括以下几点：①超出原设计范围的重大变更；②超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；③超出工程造价价差预备费的国家重大政策性的调整。
32．某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2，当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2，190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（　）元/m2。
A．2918.75
B．3413.75
C．3631.00
D．3638.75
【答案】D查看答案
【考点】概算指标法
【解析】拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时的调整，调整公式如下：

式中，J为原概算指标；Q1为概算指标中换入结构的工程量；Q2为概算指标中换出结构的工程量；P1为换入结构的工料单价；P2为换出结构的工料单价。
代入本题数据，得拟建工程造价指标=3600＋50/100×（190－128）×（1＋25%）=3638.75（元/m2）
33．某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/m2，其中人、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05，1.03和0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（　）元/m2。
A．3699.00
B．4590.75
C．4599.00
D．4623.75
【答案】C查看答案
【考点】类似工程预算法的编制
【解析】类似工程造价资料只有人工、材料、施工机具使用费和企业管理费等费用或费率时，可按下面公式调整：

式中，D为拟建工程成本单价；A为类似工程成本单价；K为成本单价综合调整系数；a％，b％，c％，d％为类似工程预算的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费占预算成本的比重；K1，K2，K3，K4分别为拟建工程地区与类似工程预算造价在人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数。
代入本题数据，得成本单价综合调整系数K=1.05×15%＋1.03×55%＋0.98×10%＋0.2=1.022；拟建工程造价指标=4500×1.022=4599.00（元/m2）。
34．关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是（　）。
A．是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算
B．其成果文件一般不属于设计文件的组成部分
C．可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算
D．其价格性质为预期，不具有市场性质
【答案】C查看答案
【考点】施工图预算的含义
【解析】AB两项，施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件。CD两项，施工图预算价格既可以是按照政府统一规定的预算单价、取费标准、计价程序计算得到的属于计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。
35．实物量法与定额单价法编制施工图预算，编制步骤的主要差别在于（　）。
A．列项
B．计算工程量
C．计算工料机费用
D．计算利润与管理费
【答案】C查看答案
【考点】施工图预算的编制
【解析】实物量法与定额单价法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即：①采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机械台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机械台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机械台班的消耗量。②采用实物量法，采用的是当时当地的各类人工工日、材料和施工机械台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机械台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的人工费、材料费和施工机具使用费。
36．某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费率为5%，则该单项工程施工图预算为（　）万元。
A．1500
B．2100
C．2160
D．2268
【答案】C查看答案
【考点】单位工程施工图预算的编制
【解析】单位工程施工图预算的计算公式为：单项工程施工图预算=∑单位建筑工程费用＋∑单位设备及安装工程费用，代入本题数据，得该单位工程的施工图预算=1000＋500＋600＋60=2160（万元）。
37．根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括于（　）之中。
A．招标公告
B．投标人须知
C．评标办法
D．合同条款与格式
【答案】B查看答案
【考点】施工招标文件的编制内容
【解析】投标人须知包括总则、招标文件、投标文件、投标、开标、评标、合同授予、重新招标和不再招标、纪律和监督、需要补充的其他内容。其中，总则主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述，对投标人资格要求的规定，对费用承担、保密、语言文字、计量单位等内容的约定，对踏勘现场、投标预备会的要求，以及对分包和偏离问题的处理。
38．关于暂列金额，下列说法中正确的是（　）。
A．用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目
B．由承包人支配，按签证价格结算
C．不能用于因工程变更而发生的索赔支付
D．不同专业预留的暂列金额应分别列项
【答案】D查看答案
【考点】招标工程量清单的编制
【解析】A项，暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。B项，暂列金额由招标人支配。C项，可以用于施工中可能发生的工程变更。D项，暂列金额是用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
39．关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（　）。
A．建设规模是指工程投资总额
B．工程特征是指结构类型及主要施工方案
C．环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求
D．施工现场实际情况是指自然地理条件
【答案】C查看答案
【考点】招标工程量清单的编制
【解析】A项，建设规模是指建筑面积。B项，工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装修做法。C项，环境保护要求，是针对施工噪声及材料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求。D项，施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。
40．关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（　）。
A．国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价
B．招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价
C．招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核
D．当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正
【答案】A查看答案
【考点】招标控制价的编制
【解析】A项，招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。B项，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。C项，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。D项，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。
41．关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（　）。
A．招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标
B．采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C．采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高招标限价，也可以规定最低投标限价
D．公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金
【答案】D查看答案
【考点】招标控制价的编制
【解析】A项，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。B项，招标可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。C项，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。D项，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调，在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
42．招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（　　）。
A．专业工程估算造价
B．投标报价总额
C．分部分项工程费用
D．分部分项工程费与措施费之和
【答案】A查看答案
【考点】其他项目费的编制要求
【解析】总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：①招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。②招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算。③招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。
43．施工项目投标报价的工作包括：①收集投标信息；②选择报价策略；③组建投标班子；④确定基础标价；⑤确定投标报价；⑥研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是（　　）。
A．⑥①③②④⑤
B．③⑥①④②⑤
C．③①⑥②④⑤
D．⑥③①④②⑤
【答案】B查看答案
【考点】建设项目施工投标与投标文件的编制
【解析】建设项目施工投标报价的流程图如图3所示。

图3 施工投标报价流程图
44．投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（　　）。
A．承包商任务
B．计价方式
C．付款办法
D．合同价款调整
【答案】B查看答案
【考点】建设项目施工投标与投标文件的编制
【解析】合同形式分析，主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等）；计价方式（如固定合同价格、可调合同价格和成本加酬金确定的合同价格等）。
45．投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（　）。
A．企业定额
B．地区定额
C．行业定额
D．国家定额
【答案】A查看答案
【考点】综合单价确定的计算基础
【解析】综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。
46．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（　　）。
A．分部分项工程量清单
B．措施项目清单
C．暂列金额
D．计日工
【答案】B查看答案
【考点】总价措施项目清单与计价表的编制
【解析】投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：①措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案；②措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。
47．下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（　）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致
B．投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C．投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D．对不同文字文本投标文件的解释有异议的
【答案】C查看答案
【考点】评标的初步评审及标准
【解析】评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
48．关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（　）。
A．评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标
B．评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清
C．评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求
D．评标委员会有权直接确定中标人
【答案】C查看答案
【考点】评标的准备与初步评审
【解析】A项，评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。B项，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。D项，除招标文件中特别规定了授权评标委员会直接确定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过3人，并标明排列顺序。
49．某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人甲同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元、4000万元。若甲在1#标段中标，则其在2#标段的评标为（　　）万元。
A．3750
B．3800
C．4200
D．4250
【答案】B查看答案
【考点】经评审的最低投标价法
【解析】采用经评审的最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的量化因素和标准进行价格折算，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。通常考虑的量化因素和标准包括：一定条件下的优惠；工期提前的效益对报价的修正；同时投多个标段的评标修正等。本题中，投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，具体做法应是将其2#标段的投标报价乘以5%，在评标价中扣减该值。因此投标人甲2#标段的评标价=4000×（1－5%）=3800（万元）。
50．关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（　）。
A．标高金分析首先应对风险进行评估
B．标高金分析应进行价值增值分析
C．标高金中不包括利润和风险费
D．标高金中的管理费主要指公司本部费用
【答案】B查看答案
【考点】工程总承包投标报价分析
【解析】AB两项，工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析；第二步是标高金决策，由于这是带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估，选择合适的风险费率，最后用特定的方法如报价的博弈模型等对不同的报价方案进行决策。C项，标高金由管理费、利润和风险费组成。D项，标高金中的管理费属于总部的日常开支在该项目上的摊销，与公司本部费用有所不同，公司本部费用是与项目直接相关的管理费用和勘察设计费用开支。
51．国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（　　）中。
A．直接费
B．分包费
C．间接费
D．暂定金额
【答案】C查看答案
【考点】承揽国际工程时投标报价的计算
【解析】在国际工程标价中，对分包费的处理有两种方法：一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。
52．工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（　　）。
A．承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整
B．发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整
C．不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整
D．无论何种情况，合同价款均应予调整
【答案】C查看答案
【考点】法规变化类合同价款调整事项
【解析】如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。
53．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（　）。
A．综合单价调高，措施项目调增
B．综合单价调高，措施项目调减
C．综合单价调低，措施项目调增
D．综合单价调低，措施项目调减
【答案】C查看答案
【考点】合同价款的调整方法
【解析】当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%时，对综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。若该变化引起措施项目相应发生变化，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。
54．施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（　）元/t。
A．2280，2520
B．2310，2690
C．2310，2480
D．2280，2480
【答案】C查看答案
【考点】采用造价信息调整价格差额
【解析】12月份的价格为2000，价格降低，基准价2200，投标价2400，以基准价2200为基础，下降幅度=200/2200=9.09%，则12月份的价格=2400－2200×（9.09%－5%）=2310（元）。7月份的价格为2600，价格增加，基准价2200，投标价2400，以投标价2400为基础，增加幅度=200/2400=8.3%，则6月份价格=2400＋2400×（8.3%－5%）=2479.2（元）。
55．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），下列关于计日工的说法中正确的是（　 ）。
A．招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价
B．发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C．计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D．计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付
【答案】C查看答案
【考点】计日工
【解析】A项，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价。B项，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。D项，每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。
56．根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（　 ）。
A．基准日后法律的变化
B．发包人更换其提供的不合格材料
C．发包人提前向承包人提供工程设备
D．发包人在工程竣工前占用工程
【答案】D查看答案
【考点】工程索赔类合同价款调整事项
【解析】A项，基准日后法律的变化，只能索赔工期。B项，发包人更换其提供的不合格材料、工程设备，只能索赔工期和费用。C项，发包人提前向承包人提供材料、工程设备，只能索赔费用。
57．当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（　 ）。
A．按照机械设备台班费计算
B．按照台班费中的设备使用费计算
C．自有设备按照台班折旧费计算
D．租赁设备按照台班租金计算
【答案】C查看答案
【考点】费用索赔的计算
【解析】在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。
58．某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（　 ）。
A．3天，6000元
B．1天，3000元
C．3天，4000元
D．1天，4000元
【答案】C查看答案
【考点】工期索赔的计算
【解析】根据《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容可知：异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期，即2天；施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，可索赔工期1天，索赔费用：10×100＋15×200=4000（元）。即施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。
59．采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（　）。
A．只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期
B．非关键线路上的工作延误，不应索赔工期
C．如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值
D．该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔
【答案】C查看答案
【考点】工期索赔的计算方法
【解析】AB两项，如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。C项，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期。D项，该方法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔。
60．已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（　 ）万元。
A．1600
B．4000
C．4800
D．6400
【答案】C查看答案
【考点】预付款的扣回
【解析】从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，此后每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。起扣点的计算公式如下：起扣点的累计完成工程金额=承包工程合同总额－工程预付款总额/主要材料及构件所占比重，代入题中数据，则该预付款起扣点=8000－8000×20%/50%=4800（万元）。
61．由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（　　）。
A．按签约单价和签约数量
B．按实际采购单价和实际数量
C．按签约单价和实际数量
D．按实际采购单价和签约数量
【答案】A查看答案
【考点】期中支付价款的计算
【解析】结算价款的调整：承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。
62．关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（　　）。
A．措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算
B．总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整
C．暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D．工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算
【答案】D查看答案
【考点】工程竣工结算的计价原则
【解析】A项，分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；B项，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；C项，有余额归发包人；D项，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。
63．建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（　　）。
A．⑤③①②④
B．①②④⑤③
C．③①②④⑤
D．①③②④⑤
【答案】A查看答案
【考点】最终结清
【解析】最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。其主要流程包括：①缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书，承包人可按合同约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单。②发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内予以核实，向承包人签发最终支付证书。③发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。
64．施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（　　）。
A．和解协议书
B．造价认定书
C．行政调解书
D．仲裁调解书
【答案】D查看答案
【考点】合同价款纠纷的解决途径
【解析】当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。
65．建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（　　）。
A．提交竣工结算文件之日
B．确认竣工结算文件之日
C．竣工验收合格之日
D．工程实际交付之日
【答案】D查看答案
【考点】工程欠款的利息支付
【解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，应将下述时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
66．根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF—2011—0216），下列变更事项中属于设计变更的是（　）。
A．基准控制点的调整
B．备品备件采购数量的调整
C．新增加的施工障碍处理
D．增加的附加试验
【答案】A查看答案
【考点】变更的范围
【解析】设计变更的范围包括：①对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模，或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模。②对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能。③对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整。④对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整。⑤对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整。⑥因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。⑦其他超出合同约定的设计事项。⑧上述变更所需的附加工作。B项属于采购变更；CD两项属于施工变更。
67．根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF—2011—0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（　 ）。
A．发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人
B．承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告
C．承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点
D．承包人提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作
【答案】B查看答案
【考点】变更的程序
【解析】A项，发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式通知承包人。C项，如承包人不接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的理由。D项，承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。
68.FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（　 ）。
A．按星期计算单利
B．按星期计算复利
C．按月计算单利
D．按月计算复利
【答案】D查看答案
【考点】工程师签发期中支付证书
【解析】业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起56天内，将期中支付证书中开具的款额支付给承包商。如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费。
69．竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（　 ）。
A．产权属于本单位的城市绿化
B．不能形成资产的城市绿化
C．产权属于本单位的专用道路
D．产权不属于本单位的专用道路
【答案】D查看答案
【考点】竣工财务决算报表
【解析】非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。
70．关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（　）。
A．凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志
B．凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图
C．平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图
D．重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志
【答案】D查看答案
【考点】建设工程竣工图
【解析】承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。A项，凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志；B项，凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制；C项，由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。
71．某建设项目有两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如表3所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。则该单项工程B的新增固定资产价值是（　 ）万元。
表3

A．3132.5
B．3135
C．3137.5
D．3165
【答案】B查看答案
【考点】新增固定资产价值的确定
【解析】一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。本题中，应分摊的建设单位管理费=[（1000＋800＋1200）/（1000＋800＋1200＋3000）]×100=50（万元）；B的新增固定资产价值=（1000＋800＋1200）＋50＋1000×120/4000＋1000×60/4000＋40=3135（万元）。
72．建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（　）。
A．应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除
B．应由承包人负责维修，费用由发包人承担
C．发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付
D．发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付
【答案】D查看答案
【考点】缺陷责任期内的维修及费用承担
【解析】由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
73．下列费用中应计入到设备运杂费的有（　）。
A．设备保管人员的工资
B．设备采购人员的工资
C．设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费
D．运输中的设备包装支出
E．设备仓库所占的固定资产使用费
【答案】ABDE查看答案
【考点】设备运杂费的构成及计算
【解析】设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。通常包括运输和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费。ABE三项属于采购与仓库保管费；D项属于包装费。C项，国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库止所发生的运费和装卸费。
74．根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（　　）。
A．建筑材料、构件一般性鉴定检查费
B．支付给企业离休干部的经费
C．施工现场工程排污费
D．履约担保所发生的费用
E．施工生产用仪器仪表使用费
【答案】ABD查看答案
【考点】按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：管理人员工资；办公费；差旅交通费；固定资产使用费；工具用具使用费；劳动保险和职工福利费；劳动保护费；检验试验费；工会经费；职工教育经费；财产保险费；财务费；税金和其他。C项属于规费；E项属于施工机具使用费。
75．应予计量的措施项目费包括（　）。
A．垂直运输费
B．排水、降水费
C．冬雨季施工增加费
D．临时设施费
E．超高施工增加费
【答案】ABE查看答案
【考点】措施项目费的计算
【解析】按照有关专业计量规范规定，措施项目分为应予计量的措施项目和不宜计量的措施项目两类。应予计量的措施项目包括：脚手架费、混凝土模板及支架（撑）费、垂直运输费、超高施工増加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、降水费。
76．关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有（　）。
A．包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用
B．包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用
C．包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用
D．包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用
E．可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算
【答案】AB查看答案
【考点】生产准备及开办费的内容
【解析】生产准备及开办费的内容包括：①人员培训费及提前进厂费。其包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。②为保证初期正常生产（或营业、使用）所必需的生产办公、生活家具用具购置费。③为保证初期正常生产（或营业、使用）必需的第一套不够固定资产标准的生产工具、器具、用具购置费。不包括备品备件费。新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数计算：生产准备费＝设计定员×生产准备费指标（元/人）。
77．关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（　）。
A．单位工程直接费=∑（假定建筑安装产品工程量×工料单价）＋措施费
B．单位工程概预算费=单位工程直接费＋企业管理费＋利润＋税金
C．分部分项工程费=∑（分部分项工程量×分部分项工程综合单价）
D．措施项目费=∑按“项”计算的措施项目费＋∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）
E．单位工程报价=分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋规费＋税金
【答案】CDE查看答案
【考点】工程概预算编制的基本程序
【解析】A项，单位工程直接费=∑（假定建筑产品工程量×直接工程费单价）＋措施费。B项，单位工程概预算费=单位工程直接费＋间接费＋利润＋税金。
78．关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（　）。
A．以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称
B．清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述
C．有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计算的单位
D．除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑
E．在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量
【答案】ACD查看答案
【考点】分部分项工程项目清单的项目特征
【解析】B项，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。E项，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。
79．关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有（　）。
A．暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中“暂估价表”予以补充说明
B．材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目
C．工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价
D．专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表
E．专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价
【答案】ADE查看答案
【考点】其他项目清单的编制
【解析】B项，材料暂估单价及调整表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。C项，工程设备暂估价应纳入分部分项工程综合单价。
80．下列定额测定方法中，主要用于测定材料净用量的有（　）。
A．现场技术测定法
B．实验室试验法
C．现场统计法
D．理论计算法
E．写实记录法
【答案】BD查看答案
【考点】确定材料消耗量的基本方法
【解析】确定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据，是通过现场技术测定、实验室试验、现场统计和理论计算等方法获得的。A项，现场技术测定法主要用于确定材料损耗量；C项，现场统计法不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用；E项，写实记录法是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法，其观察对象，可以是一个工人，也可以是一个工人小组。
81．关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（　）。
A．材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价
B．运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗
C．采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用
D．材料单价中包括材料仓储费和工地管理费
E．材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动
【答案】CDE查看答案
【考点】材料单价的编制依据和确定方法
【解析】A项，材料单价是指材料从其来源地到达施工工地仓库后出库的综合平均价格。B项，在材料的运输中应考虑一定的场外运输损耗费用，这是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
82．关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（　）。
A．单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示
B．单项工程指标反映工程费用，以m2、m3、m、座等单位投资表示
C．单位工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示
D．建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示
E．建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示
【答案】BE查看答案
【考点】投资估算指标的内容
【解析】A项，单位工程指标一般以每m2、m、座等单位投资表示。C项，单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。D项，建设项目综合指标反映项目总投资，一般以项目综合生产能力单位投资表示。
83．关于工程造价指数，下列说法中正确的有（　）。
A．平均指数是综合指数的变形
B．设备、工器具价格指数属于总指数
C．建筑安装工程造价指数用拉氏指数变形后的加权平均指数表示
D．单项工程造价指数用派氏公式计算的综合指数表示
E．建设项目造价指数是质量指标指数
【答案】ABDE查看答案
【考点】工程造价指数的编制和动态管理
【解析】A项，建筑安装工程价格指数也属于质量指标指数，所以也应用派氏公式计算。但考虑到建筑安装工程价格指数的特点，所以用综合指数的变形即平均数指数的形式表示。B项，设备工器具价格指数是用综合指数形式表示的总指数。C项，建筑安装工程造价指数是用派氏综合指数变形后的加权平均数指数表示。D项，建设项目或单项工程造价指数也属于总指数，并且与建筑安装工程造价指数类似，一般也用平均数指数的形式来表示。E项，质量指标指数是综合反映现象相对水平或平均水平变动情况的指数。建设项目造价指数是由设备、工器具指数、建筑安装工程造价指数、工程建设其他费用指数综合得到的，一般用平均数指数表示，属于质量指标指数。
84．关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（　）。
A．流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关
B．分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数
C．当年发生的流动资金借款应按半年计息
D．流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息
E．不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算
【答案】AB查看答案
【考点】流动资金估算应注意的问题
【解析】C项，当年发生的流动资金借款应按全年计息。D项，流动资金利息应计入生产期间财务费用。E项，在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据公式分别估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得。
85．下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（　）。
A．总概算表
B．单项工程综合概算表
C．工程建设其他费用概算表
D．主要建筑安装材料汇总表
E．分年投资计划表
【答案】BC查看答案
【考点】设计概算的编制内容
【解析】建设项目总概算是以初步设计文件为依据，在单项工程综合概算的基础上计算建设项目概算总投资的成果文件，它是由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期利息和铺底流动资金概算汇总编制而成的。
86．施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于对施工企业作用的有（　　）。
A．确定合同价款的依据
B．控制资金合理使用的依据
C．控制工程施工成本的依据
D．调配施工力量的依据
E．办理工程结算的依据
【答案】CD查看答案
【考点】施工图预算的作用
【解析】施工图预算对施工企业的作用有：①施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础。②施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。③施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。④施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。⑤施工图预算是进行“两算”对比的依据。ABE三项属于施工图预算对投资方的作用。
87．根据《标准施工招标文件》（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的有（　）。
A．当进行资格预审时，招标文件中应包括招标邀请书
B．资格预审的方法可分为合格制或有限数量制
C．投标人对投标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清
D．按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在开标时一并公布
E．初步评审可选择最低投标价法和综合评估法
【答案】ABE查看答案
【考点】招标文件的组成内容及其编制要求
【解析】C项，投标人应在规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清；D项，按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在招标时一并公布。
88．关于招标分部分项工程量清单的项目特征描述，应遵循的编制原则有（ 　）。
A．按专业工程量计算规范附录的规定，结合拟建工程实际描述
B．其他独有特征，由清单编制人视项目具体情况确定
C．要满足确定综合单价的需要
D．应详细描述分部分项工程的施工工艺和方法
E．对于采用标准图集的项目，可直接描述为“详见##图集”
【答案】ABC查看答案
【考点】分部分项工程量清单编制
【解析】D项，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述；E项，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见##图集或##图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。
89．招标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（　）。
A．报价
B．工期
C．投标有效期
D．质量要求
E．招标范围
【答案】BCDE查看答案
【考点】投标文件编制时应遵循的规定
【解析】投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
90．根据《招投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（　　）。
A．应公示中标候选人
B．公示对象是全部中标候选人
C．公示期不得少于3日
D．公示在开标后的第二天发布
E．对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示
【答案】ABCE查看答案
【考点】公示与中标通知
【解析】AC两项，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日；B项，公示的对象是全部中标候选人；E项，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。
91．根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有（　　）。
A．延迟提供施工场地
B．发包人更换其提供的不合格设备
C．发包人负责的材料延迟提供
D．监理人指令错误
E．施工中发现文物
【答案】BDE查看答案
【考点】工程索赔类合同价款调整事项
【解析】A项，延迟提供施工场地，可以获得工期、费用和利润补偿；B项，发包人更换其提供的不合格设备，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿；C项，发包人负责的材料延迟提供，可以获得工期、费用和利润补偿；D项，监理人指令错误，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿；E项，施工中发现文物，可以获得工期和费用补偿，不能获得利润补偿。
92．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（　）。
A．设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费
B．招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费
C．招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费
D．承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准
E．措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同
【答案】ABD查看答案
【考点】招标工程量清单缺项
【解析】CE两项，招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法进行调整。
93．支持承包人工程索赔成立的基本条件有（　）。
A．合同履行过程中承包人没有违约行为
B．索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误
C．索赔事件是因非承包人的原因引起的
D．承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料
E．发包人已按合同规定给予了承包人答复
【答案】BCD查看答案
【考点】索赔的依据和前提条件
【解析】承包人工程索赔成立的基本条件包括：①索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；②造成费用增加或工期延误的索赔事件是因非承包人的原因发生的；③承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。
94．承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（　　）。
A．累计已完成的合同价款
B．本期合计完成的合同价款
C．本期合计应扣减的金额
D．累计已调整的合同金额
E．预计下期将完成的合同价款
【答案】ABC查看答案
【考点】期中支付的程序
【解析】承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：①累计已完成的合同价款；②累计已实际支付的合同价款；③本周期合计完成的合同价款；④本周期合计应扣减的金额；⑤本周期实际应支付的合同价款。
95．工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（　）。
A．应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定
B．应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C．应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D．应自行对现场进行勘验
E．是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避
【答案】ABCE查看答案
【考点】工程造价鉴定的取证
【解析】D项，鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。
96．关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（　）。
A．以单位工程为对象计算
B．以验收合格、正式移交生产或使用为前提
C．分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算
D．包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值
E．是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值
【答案】BDE查看答案
【考点】新增固定资产价值的确定
【解析】A项，新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的；C项，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值。

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/158822.html